当前位置: 首页 > 信托法 > 信托基金 >

建设合同纠纷司法解释是什么?建设工程欠款纠纷的处理方式介绍

2023-05-15 15:21:22 来源:名律网

建设合同纠纷司法解释是什么?

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。

第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:

一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第二条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。

第三条 建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:

(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;

(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。

因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。

第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。

第五条 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。

第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

第七条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的,不予支持。

第八条 承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:

(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;

(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;

(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;

(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

建设工程欠款纠纷的处理方式:

一、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款,质保金。首先在签订施工合同时,尽管相对甲方,施工方处于不利的地位,但是还是要据理力争,争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为,在工程进展过程中,施工单位享有主动权,如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主,因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者,在工程进行过程中,一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形,不能碍于情面,而不及时提出,应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动,二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者,对于工程款的支付状况要及时核对,必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工企业处于有利地位。

二、充分利用建筑合同有效性问题来确保工程款回收。这个策略的背景是我国严格的建筑资质管理制度与目前建筑市场挂靠借用资质、转包工程普遍存在的矛盾性。由于我国法律认定这些转包、挂靠均属于无效合同。因此,如果签订了这类合同后出现恶意拖欠工程款的现象,施工企业可以针对具体情况要求法院宣告合同无效。因为一旦合同无效,就存在返还工程款的问题,而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还,而且在符合条件的情况下还可以要求法院判决业主建设单位直接对其返还工程款(业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可)。这样就将资金实力相对雄厚的业主建设单位牵涉进法律关系中来,为分包施工企业获得欠款提供了有利保证。

三、合理合法顺延公司促使工程款支付。在律师接触的工程欠款案件中还普遍存在一个问题:承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,提出逾期违约赔偿来抵销承包人的诉讼请求。因此,如果出现了逾期付款的问题,施工企业应当充分利用法律赋予承包人的顺延工期的权利。此时,承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行付款义务(或者委托律师第三方发出律师函以保存发出书面函件的证据)。发包人在合理期限内未履行付款义务,施工企业可以再次发函要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失,并告知其相应顺延工期。如果施工企业履行了合法的程序,那么就可以避免因为工程款拖欠后,陷入既要避免垫资施工损失又怕耽误工资导致业主索赔的两难境地。

四、工程垫资应当做好约定确保合法化。施工企业垫资施工是目前建筑市场的一种常见现象。对此,我国法律之前曾命令禁止,但是随着建筑市场的开放,垫资施工逐渐被认可。如果确实需要垫资施工,一是选择垫资的形式,如大型项目根据本律师的经验可采取BOT特许经营、EPC等交钥匙工程形式来签订协议,这些形式是目前我国法律认可,可以获得法律的保护;二是对于小型工程,一定要明确垫资的数额、支付期限、利息、垫资返还等细节。如果忽视了这些细节,那么垫资一般被法律视为工程欠款,施工企业的其他合法权益就得不到充分的保护。

五、处理好政府工程的审计报告价格与合同价格矛盾。对于政府投资工程需要对工程造价进行审计,因此本律师在办理案件中遇到过业主建设单位要求按照审计报告价格结算工程款的。一般对于这类纠纷,一是可以依据合同的约定,如果合同中约定了工程价格按照政府审计报告结算的,那么应当按照审计价格来计算,据本律师所知,目前大部分规范运行的政府工程都在合同中约定了这个条款,防止发生争议;二是如果合同没有约定按照审计价结算,那么业主建设单位提出按照审计报告结算工程款是违法的,法律不予认可。

标签: 建设合同纠纷司法解释 建设合同纠纷
最近更新
15037178970
婚姻法
车险续保注意事项有哪些?车险换保险公司有什么手续?
合同法法律适用范围是什么?中华人民共和国合同法司法解释是什么?
侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系吗?重婚罪肯定是要判刑的吗?
强制执行程序的过程是什么?执行立案是不是强制执行?
离婚协议诉讼时效是多久?自权利受到损害之日起超过二十年的人民法院不予保护吗?
执行异议是什么?执行异议的渊源有哪些?
公司法撤销虚假注册的方式是什么?虚假注册资金多少可以立案?
车撞了误工费谁出 交通事故人身损害诉讼时效是多久?
欺骗消费者的会获得几倍赔偿?欺骗消费者的消费者可以要求生产者赔偿吗?
外观设计专利有效期是多久?什么是外观设计专利?
知识纠纷
1 节假日三倍工资应该怎么计算 节假日三倍工资不给怎么办?
2 近亲属的范围是什么?民法典第一千零四十五条规定亲属包括哪些人?
3 骚扰电话报警有用吗?电话骚扰多少次可以立案?
4 领养孩子的条件和标准是什么?女人不结婚可以领养孩子吗?
5 广州限购政策都有哪些?广州限购升级的关键要点在于哪里?
6 军人发生是否属于违法行为?现役军人的配偶要求离婚要怎么办?
7 闯红灯异地违章怎么处理 闯红灯扣几分罚多少钱?
8 寻衅滋事刑事拘留多久?寻衅滋事怎么处理?
公司法
伪造使用假消防证会做多久牢?哪些情况会被消防部门行政拘留?
重婚的前提条件是什么?重婚罪能补偿另一方多少取决于什么?
非法同居重婚罪一般判处二年以下有期徒刑或者拘役吗?
最新国家赔偿标准是什么?中华人民共和国国家赔偿法第三十三条是什么?
意向合同违约补充协议一般是指什么?合同无效的法律后果都有哪些?
合同解除还需要承担责任吗 合同解除法律上怎么赔偿违约金?
承诺书怎么写?承诺函应当写明哪些内容?民法典第四百八十三条规定内容
婚内出轨需要的证据具体有什么?保证书或悔过书作为证据可以吗?
集体户口怎么领结婚证?户口本不在怎么领结婚证?
工程劳务分包税金怎样计算?工程劳务分包的风险怎么规避?
合同法
侵犯知识产权赔偿标准是怎样的?知识产权用法律保护什么劳动成果?

2023-05-15

破坏军婚罪是指什么?中国刑法关于军人婚姻有哪些政策规定?

2023-05-12

驾驶证和行驶证有什么区别?行驶证丢失补办可以吗?

2023-05-12

直系血亲与三代旁系范围是哪些?男女双方有亲属关系可以结婚吗?

2023-05-12

什么是人格权?人格权具体有哪些?

2023-05-12

个人所得税是怎么征收的?1万一个月扣多少个税?

2023-05-12

劳动纠纷
侵犯知识产权赔偿标准是怎样的?知识产权用法律保护什么劳动成果?
破坏军婚罪是指什么?中国刑法关于军人婚姻有哪些政策规定?
驾驶证和行驶证有什么区别?行驶证丢失补办可以吗?
直系血亲与三代旁系范围是哪些?男女双方有亲属关系可以结婚吗?
什么是人格权?人格权具体有哪些?
个人所得税是怎么征收的?1万一个月扣多少个税?

法律解答网版权所有 2005-2022 备案号:京ICP备2022016840号-61  联系邮箱:920 891 263@qq.com